Załącznik do Uchwały nr 318/94/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.02. 2016 r.
		UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 460 z późń. zm.), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….             -    ……………………………..	
2. ……………………………….             -    …………………………….. 
a 
Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: 
62-080 Jankowice, ul. Poznańska 48, posiadającą REGON: 302821772 i NIP 781 - 18 – 97 – 358, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Poznaniu, pod numerem 
KRS 0000597711, 
reprezentowana przez: 
1. ………………………..……………. – ………………………………..
2. …………..…………………………. – ………………………………..
zwana dalej „INWESTOREM”:

o treści następującej:	

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary spowodowanej inwestycją niedrogową – budową Centrum Logistycznego zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 460 ze późń. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 (ul. Odkrywkowa) w miejscowości Psary (Grodków) spowodowane inwestycją niedrogową – budową Centrum Logistycznego planowanego na terenie działek nr: 1046/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 1046/1), 1016, 842, 892, 933, 936, 963 i 1047/2.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:
a)	korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
b)	poszerzenie korpusu drogowego,
c)	budowę dwóch zatok autobusowych,
d)	budowę zjazdu publicznego na teren działki INWESTORA,
e)	wykonanie dodatkowych pasów ruchu: dla relacji lewoskrętu i prawoskrętu na działkę INWESTORA ,
f)	budowę odcinków chodnika,
g)	budowę wysp kanalizujących ruch,
h)	odwodnienie przebudowanego fragmenty drogi.
Lokalizację przedsięwzięcia w zakresie drogi wojewódzkiej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, tj. budowy Centrum Logistycznego planowanego na terenie działek nr: 1046/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 1046/1), 1016, 842, 892, 933, 936, 963 i 1047/2.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

§ 2 
Dokumentacja 
1. Dokumentacja projektowa budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 913 (ul. Odkrywkowa) na teren działki 
nr 1046/1 (uległa podziałowi) wraz z przebudową ww. drogi wojewódzkiej, w związku z budową Centrum Logistycznego na terenie działek Nr 1046/1 (uległa podziałowi), 842, 892, 933, 963 i 1047/2 w miejscowości Grodków została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WD-U.6015.Z-37.2015.AWID.17006.15 z dnia 23.11.2015 r. oraz została wydana decyzja nr WD-U.6015.Z-37.2015.AWID.5217.15 z dnia 22.04.2015 r. zezwalająca na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 913 
(ul. Odkrywkowa) na teren działki Nr 1046/1 (uległa podziałowi) do Centrum Logistycznego w miejscowości Psary.
2. INWESTOR ponosi wszelkie koszty aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 3 
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. INWESTOR uzyska wymagane zezwolenie na realizację dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 w trybie przepisów ustawy - Prawo budowlane w oparciu o dokumentację projektową uzgodnioną z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 2.
3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.
4. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

§ 4
Nieruchomości
1. Przebudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowana na działce nr 1012, 1818/1.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będących własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 913 na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie 
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa 
w art. 98 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł. 
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 913 nieruchomości niebędących własnością INWESTORA, innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 913 INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 913, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie 
z § 7 ust. 1. 
§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 913, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego będącego terenem budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu aktualnego stanu odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. INWESTOR, dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zmianami.) INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
4. Zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową, 
o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu po jej zakończeniu powinny zostać wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego.
5. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
•	24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
•	36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
•	60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi.
6. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 5.
7. INWESTOR usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
8. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
10. INWESTOR będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających 
i odbiorze końcowym przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 
2 tygodnie.
11. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
		§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
•	uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, 
o których mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,
•	wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego projektem,
•	dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających 
z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie 
do dnia 31.07.2017 r.
8. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
▪ wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
▪ wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych koniecznych robót wynikające z przepisów o drogach publicznych, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
▪ odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
9. INWESTOR dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:
a)	oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary,
b)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 913 w miejscowości Psary,
c)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 6 ust. 11;
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w § 7 
ust. 7
§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 9
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 7 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do odbiorów, 
o których mowa w § 6 ust. 10, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 11
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
Zarząd Województwa Śląskiego	INWESTOR

Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia ……………………

Raport zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 913 (ul. Odkrywkowa) w miejscowości Psary”
podpisany w dniu …………………….

1.	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.                                  jest / brak *

Protokół z dnia   ………………………………………………... 
	
2.	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zatwierdzonego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego pismem nr …………………..………………... z dnia …………………….                    jest / brak *

3.	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane                                     jest / nie dotyczy *

Pismo WiNB w Katowicach nr ………………………………………………… z dnia …………… 

4.	Realizacja inwestycji.                                              w istniejącym pasie drogowym / poza istniejącym pasem drogowym *

5.	Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji w istniejącym
pasie drogowym.                                                                                                                                                  tak / nie *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji poza istniejącym
pasem drogowym.                                                                                                                                tak / nie / nie dotyczy *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

6.	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana 
i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie 
geodezyjnym 2000.                                                                                                                                             jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

7.	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej nr .....        zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8.	Wykonawcą (działającym na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr ……… był:
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.	Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają dnia ………………………………. 
        Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome 
•	24 miesiące dla oznakowania cienkowarstwowego, *
•	36 miesiące dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego, *
•	60 miesiące dla oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi *
         wygasają dnia ………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić

10.	Inne uwagi, ustalenia, postanowienia, zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 			INWESTOR
…………………………………………………………. 	                                    …………………………………………….
………………………………………………………….  	                                   …………………………………………….
…………………………………………………………. 	                                    …………………………………………….
            (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)		     (imię i nazwisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)

Kierunek Będzin Łagisza  (DK86)

	Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………

  Lokalizacja przedsięwzięcia

Kierunek Strzyżowice